Шаблон договора поставки оборудования на условиях монтажа. Договор поставки оборудования образец бланк

⁰

Договор поставки и монтажа оборудования

г._____________ "__" ___________20 ____ г.

Именуемый в дальнейшем "Покупатель", _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", _________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Поставщик обязуется:

1.1. Передать за плату в обусловленный срок закупаемое им Оборудование согласно спецификации Покупателю для использования в предпринимательской деятельности ;

1.2. Осуществить за плату работы по монтажу поставленного Оборудования с использованием материалов Поставщика.

2. Стоимость (цена) договора

2.1. Цена настоящего договора составляет ___________________________

(________) рублей, в том числе НДС (_____%)

______________________ (_______________________________________________),

что подтверждается спецификацией.

2.2. Эта сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему Договору.

3. Порядок оплаты

3.1. До ___________ ____ года Заказчик обязуется перечислить на счет Подрядчика _______________ (____________________________________) рублей, в том числе НДС________________ (________________________________

4.1.3. Гарантировать качество поставленного Оборудования и выполненных Работ по настоящему Договору.

4.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному Покупателем адресу.

4.1.5. Неукоснительно выполнять на Объекте необходимые меры по технике безопасности , меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности .

4.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое Оборудование.

4.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем, на условиях поставки Адрес Покупателя. Поставка сопровождается Актом приемки-передачи. Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания Акта приемки-передачи.

4.1.8. По окончании выполнения Работ по настоящему Договору Поставщик представляет Покупателю Акт приемки-сдачи выполненных Работ (в рублях) и счет-фактуру (в рублях). Сумма НДС выделяется в Акте приемки-сдачи выполненных Работ отдельной строкой. Покупатель в течение ____ рабочих дней рассматривает и утверждает Акт приемки-сдачи в случае отсутствия претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приемке Работ. В случае непредставления мотивированного отказа в ____-дневный срок с момента представления Поставщиком Акта Покупателю Акт считается принятым и подлежит оплате Покупателем.

4.1.9. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Поставщик вновь передает Покупателю Акт приемки-сдачи, после чего вступает в силу п.4.1.8.

4.1.10. Несмотря на подписание Акта приемки-сдачи, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора.

4.1.11. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Поставщик обязан начать устранение таких недоделок не позднее ___ дней с даты подписания Перечня доработок.

4.1.12. Сдать выполненные Работы уполномоченным представителям Покупателя.

4.1.13. По желанию Покупателя консультировать персонал Покупателя и передать инструкцию по эксплуатации Оборудования.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Оплатить поставленное Оборудование и выполненные Работы в соответствии со ст.2 настоящего Договора.

4.2.2. Принять поставленное оборудование в сроки, указанные в п.4.1.1. настоящего Договора.

4.2.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения Работ по настоящему Договору:

4.2.3.1. подготовка объектов к монтажу оборудования (согласование с Поставщиком графика и времени проведения Работ на период производства Работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении Работ и т. п.);

4.2.3.2. временное освещение мест монтажа (при необходимости) и обеспечение возможности подключения средств малой механизации Поставщика к источникам электропитания.

4.2.3.3. ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4.2.4. Представлять Поставщику имеющуюся документацию и информацию, необходимую для выполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

4.2.5. Предоставить Поставщику возможность проведения работ по указанному Покупателем адресу не менее ____ часов в день.

4.2.6. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении Поставщиком работ.

4.2.7. Обеспечить Поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и Оборудования.

4.2.8. Немедленно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение Работ по настоящему договору.

4.2.9. Обеспечить доступ персонала и транспорта Поставщика на все необходимые для проведения работ площади.

5. Ответственность сторон

5.1. Все нарушения отдельных пунктов Договора рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

5.2. Если Поставщик не выполнит своих обязательств по срокам поставки или окончания выполнения Работ по причинам, за которые Покупатель не несет ответственности, то Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере _____% от стоимости Оборудования и (или) стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более ____% от цены настоящего Договора.

5.3. Поставщик обязуется оплатить сумму пени по первому требованию Покупателя.

5.4. Если Поставщик получил аванс, то при необоснованном отказе Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, либо в случае расторжения Договора по вине Поставщика, он возвращает Покупателю сумму, определяемую как разность двух сумм: суммы, указанной в п.3.1., плюс пеня в размере, определяемой в соответствии с п.5.2, и суммы стоимостей подписанных Покупателем актов сдачи-приемки Оборудования и Работ. Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки, возникшие в результате отказа Поставщика от выполнения Договора.

5.5. Если Покупатель не выполнит своих обязательств по срокам осуществления платежей, то Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере ____% от суммы просроченного надлежащего к оплате по настоящему Договору платежа за каждый день просрочки, но не более ___% от цены Договора.

5.6. Задержка, возникшая по вине Покупателя, и ограничивающая возможности Поставщика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим Договором, не будет основанием для взимания пени с Поставщика. При этом Сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Поставщиком своих обязательств соразмерно времени задержки.

5.7. Ущерб, причиненный третьим лицам в период осуществления Поставщиком своих обязательств, обусловленных настоящим Договором, возмещается Поставщиком за свой счет.

5.8. Если в процессе выполнения Работ Поставщик поставит Оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество Работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию Сторон срок или, по требованию Покупателя, компенсировать Покупателю затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных Работ.

5.9. Стороны несут ответственность за нарушения, не поименованные в настоящем Договоре, в соответствии с Гражданским кодексом России.

5.10. Все споры, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов силами Сторон, они будут рассматриваться Арбитражным судом _________________, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации .

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество выполненных Работ и поставленного Оборудования по настоящему Договору в течение ___ месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

6.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

7. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов .

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если другая сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение _____ календарных дней с даты письменного уведомления или в установленные сроки. В случае расторжения договора в связи с нарушением обязательств Поставщиком он обязан в однодневный срок вернуть сумму перечисленного ему аванса.

7.4. Любая Сторона имеет право прекратить настоящий Договор, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более ____ месяцев и существенно препятствуют выполнению Сторонами своих обязанностей по Договору.

7.5. В случае расторжения Договора, Стороны немедленно приложат усилия к достижению финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Поставщик имеет право, в связи с поставленным Оборудованием и фактически выполненными объемами Работ.

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору выполняются в письменном виде и оформляются Дополнительными соглашениями.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

8.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9. Прочие условия

9.1. Поставщик гарантирует освобождение Покупателя от ответственности, связанной с несчастными случаями в отношении персонала Поставщика в процессе выполнения Работ по настоящему Договору.

9.2. Все дополнения и изменения подписываются всеми Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

9.4. Настоящий Договор с Приложением не содержит помарок и исправлений и представляет собой единый Договор Сторон относительно изложенного Предмета договора, который может быть дополнен или изменен только в письменной форме и подписан Сторонами.

9.5. В удостоверение вышесказанного, уполномоченные представители Сторон подписали и скрепили печатями настоящий Договор в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Реквизиты и подписи Сторон:

ПОКУПАТЕЛЬ

______________________________

ОКПО _________________________

ОКОНХ ________________________

Директор

ПОСТАВЩИК:

______________________________

р/с __________________________

к/с __________________________

БИК __________________________

ИНН __________________________

Код по ОКОНХ _________________

Код по ОКПО __________________

Генеральный директор

Ф. И.О.

Договор поставки и монтажа оборудования

Г._____________ "__" ___________ ____ г.

Именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице

директора _________________, действующего на основании Устава, с одной

стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик",

в лице генерального директора _________________, действующего на

основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор

о нижеследующем:

Статья 1

Предмет договора

Поставщик обязуется:

1.1 Передать за плату в обусловленный срок закупаемое им Оборудование согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору) Покупателю для использования в предпринимательской деятельности;

1.2 Осуществить за плату работы по монтажу поставленного Оборудования с использованием материалов Поставщика.

Статья 2

Стоимость (цена) договора

2.1. Цена настоящего договора составляет ___________________________

(______________________________________) рублей, в том числе НДС (20%)

______________________ (_______________________________________________),

что подтверждается спецификацией (Приложение)

2.2. Эта сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика

по настоящему Договору.

Статья 3

Порядок оплаты

3.1. До ___________ ____ года Заказчик обязуется перечислить

на счет Подрядчика _______________ (____________________________________)

рублей, в том числе НДС________________ (__

____________________) в качестве аванса по данному Договору.

3.2. В течение __________ дней со дня подписания акта сдачи-приемки

перечислить оставшуюся сумму, а именно - _________________ (_____________

________________________) рублей, в том числе НДС ____________ (_________

____________________________________________________________).

Статья 4

Обязательства сторон по договору

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Осуществить монтаж поставляемого оборудования согласно ст.1 настоящего Договора не позднее ______________________ года, при условии соблюдения Заказчиком порядка оплаты.

4.1.2. Выполнить Работы, указанные в ст.1 настоящего Договора в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

4.1.3. Гарантировать качество поставленного Оборудования и выполненных Работ по настоящему Договору.

4.1.5. Неукоснительно выполнять на Объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

4.1.12. Сдать выполненные Работы уполномоченным представителям Покупателя.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Оплатить поставленное Оборудование и выполненные Работы в соответствии со ст.2 настоящего Договора.

4.2.2. Принять поставленное оборудование в сроки, указанные в п.4.1.1. настоящего Договора.

4.2.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения Работ по настоящему Договору:

4.2.3.3. ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4.2.6. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении Поставщиком работ.

4.2.9. Обеспечить доступ персонала и транспорта Поставщика на все необходимые для проведения работ площади.

Статья 5

Ответственность сторон

5.2. Если Поставщик не выполнит своих обязательств по срокам поставки или окончания выполнения Работ по причинам, за которые Покупатель не несет ответственности, то Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере _____% от стоимости Оборудования и (или) стоимости Работ (Приложение) за каждый день просрочки, но не более ____% от цены настоящего Договора.

5.3. Поставщик обязуется оплатить сумму пени по первому требованию Покупателя.

5.4. Если Поставщик получил аванс, то при необоснованном отказе Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, либо в случае расторжения Договора по вине Поставщика, он возвращает Покупателю сумму, определяемую как разность двух сумм: суммы, указанной в пункте 3.1., плюс пеня в размере, определяемой в соответствии с п.5.2, и суммы стоимостей подписанных Покупателем актов сдачи-приемки Оборудования и Работ. Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки, возникшие в результате отказа Поставщика от выполнения Договора.

Статья 6

Гарантии

Cтатья 7

Срок действия, условия и порядок внесения изменений

и расторжения договора

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

Статья 8

Обстоятельства непреодолимой силы

Статья 9

Прочие условия

9.3. Содержание настоящего Договора и всех вопросов, связанных с ним, являются конфиденциальным. Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат на всех Сторонах.

Статья 12

Приложения

12.1. Приложение. Спецификация Оборудования

Реквизиты и подписи Сторон:

ПОКУПАТЕЛЬ

______________________________

Адрес

ОКПО _________________________

ОКОНХ ________________________

Директор

ПОСТАВЩИК:

______________________________

Адрес

Р/с __________________________

К/с __________________________

БИК __________________________

ИНН __________________________

Код по ОКОНХ _________________

Код по ОКПО __________________

Генеральный директор

Ф.И.О.

«___» ________ 20__г.

Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующей на основании _____, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать закупаемое им оборудование, а Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование в соответствии с _______, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставщик обязуется осуществить за плату работы по монтажу поставленного оборудования с использованием материалов Поставщика, а Покупатель обязуется оплатить указанные работы в соответствии с ______, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА (СТОИМОСТЬ) ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Договора составляет ___________ руб.______________, что подтверждается Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Указанная в пункте ___ сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему Договору.

2.3. Изменение цен на поставленное оборудование возможно в случаях, установленных законодательством или данным Договором по письменному соглашению Сторон.

2.4. Покупатель обязуется перечислить на счет Поставщика _______ от указанной в пункте __ суммы до _____ года в качестве аванса по настоящему Договору. Оставшуюся сумму Покупатель обязуется перечислить на счет Поставщика в течение ______ со дня подписания акта приема-передачи.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществить монтаж поставляемого оборудования не позднее ______ года при условии соблюдения Покупателем порядка оплаты.

3.1.2. Выполнить работы, указанные в настоящем Договоре, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

3.1.3. Гарантировать качество поставленного оборудования и выполненных работ по настоящему Договору.

3.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному в _____ Покупателем адресу.

3.1.5. Неукоснительно выполнять на объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

3.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое оборудование.

3.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем в ____, на условиях доставки. Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания акта приема-передачи.

3.1.8. По окончании выполнения работ по настоящему Договору Поставщик представляет Покупателю акт приема-передачи выполненных работ (в рублях) и счет-фактуру (в рублях). Сумма НДС выделяется в акте приема-передачи выполненных работ отдельной строкой. Покупатель в течение ___ рабочих дней рассматривает и утверждает акт приема-передачи в случае отсутствия претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приеме работ. В случае непредставления мотивированного отказа в ___ дневный срок с момента представления Поставщиком акта Покупателю акт считается принятым и подлежит оплате Покупателем.

3.1.9. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель передает перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в перечне, Поставщик вновь передает Покупателю акт приема-передачи, после чего вступает в силу пункт ___.

3.1.10. Несмотря на подписание акта, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора.

3.1.11. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Поставщик обязан начать устранение таких недоделок не позднее ___ дней с даты подписания перечня доработок.

3.1.12. Сдать выполненные работы уполномоченным представителям Покупателя.

3.1.13. По желанию Покупателя консультировать персонал Покупателя и передать инструкцию по эксплуатации оборудования.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Оплатить поставленное оборудование и выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

3.2.2. Принять поставленное оборудование в сроки, указанные в пункте ___ настоящего Договора.

3.2.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору:

3.2.3.1. Подготовка объектов к монтажу оборудования (согласование с Поставщиком графика и времени проведения работ на период производства работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении работ и т. п.).

3.2.3.2. Временное освещение мест монтажа (при необходимости) и обеспечение возможности подключения средств малой механизации Поставщика к источникам электропитания.

3.2.4. Представлять Поставщику имеющуюся документацию и информацию, необходимые для выполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

3.2.5. Предоставить Поставщику возможность проведения работ по указанному Покупателем адресу не менее ____ часов в день.

3.2.6. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении Поставщиком работ.

3.2.7. Обеспечить Поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и оборудования.

3.2.8. Немедленно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

3.2.9. Обеспечить доступ персонала и транспорта Поставщика на все необходимые для проведения работ площади.

3.3. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своего юридического адреса, номеров факсов, телефонов, реквизитов банковских счетов не позднее ____ с даты их изменения. В случае невыполнения этого условия виновная Сторона компенсирует все расходы (включая полную компенсацию возможных судебных издержек), понесенные другой Стороной в процессе установления ее местонахождения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Покупатель обязан уплатить Поставщику пени за задержку исполнения условий пункта ___ настоящего Договора в размере _______________.

4.3. Поставщик обязан уплатить Покупателю пени за задержку исполнения условий пункта _____ настоящего Договора в размере _____________.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Поставщик гарантирует качество выполненных работ и поставленного оборудования по настоящему Договору в течение ____ со дня подписания акта.

5.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте ___, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.

6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте __, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом __, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте ___, и их последствия продолжают действовать более ________, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в __________ в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ___.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

Д ОГОВОР ПОДРЯДА № 68

ООО «____________» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «_________» , именуемое в дальнейшем «Подрядчик» , в лице Генерального директора ____________. , действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования GEZE (далее – Оборудование) на объекте находящемся по адресу: г. Москва, ___________, стр.3.. далее «Объект».

Количество и номенклатура Оборудования определяется согласно Техническому заданию и расчету стоимости изделий и работ, которое является Приложением №1 к настоящему Договору.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора собственными или привлеченными силами.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договорную цену.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Стоимость настоящего Договора определяется Расчетом стоимости оборудования и работ (Приложение № 1) и составляет __________ рублей в т.ч. НДС 18%. Указанная стоимость настоящего Договора, включает в себя:

Стоимость оборудования
Доставку оборудования на площадку монтажа.
Монтажные работы.
Наладочные работы.
Подготовку и передачу документации.
Налог на добавленную стоимость.

2.2.Цена, указанная в пункте 2.1. настоящего Договора является окончательной и подлежит пересмотру исключительно в случаях изменения Технического задания, состава и объемов выполняемых работ. Изменение цены Договора оформляется дополнительным соглашением, подписанным сторонами настоящего Договора.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ

МОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

3.1. Подрядчик осуществляет поставку оборудования после подписания настоящего Договора и поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика .

3.2. Подрядчик обязан поставить Оборудование в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ (Приложение № 2 к настоящему договору), смонтировать и сдать в эксплуатацию Заказчику. Досрочная поставка Оборудования допускается при условии предварительного согласования Заказчиком .

3.3. Подрядчик , с целью согласования с Заказчиком даты и времени поставки обязан известить Заказчика о готовности доставки Оборудования в место поставки не менее чем за пять рабочих дней до даты поставки, а о конкретном времени поставки не менее чем за 24 часа.

3.4. Подрядчик поставляет оборудование на Объект и складирует его в специально отведенное Заказчиком помещение. Оборудование должно быть передано Подрядчиком Заказчику Право собственности на Оборудование по настоящему Договору переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания сторонами Актов выполненных работ.

Одновременно Подрядчик передает Заказчику документы на установленное оборудование: товарно-транспортную накладную на оборудование, накладную Торг-12, сертификаты на оборудование, технические паспорта на оборудование, счет-фактуру. Все текстовые материалы и документация, включающая в себя: описание товара, инструкция по эксплуатации, инструкция по сервису и ремонту, инструкция по монтажу, чертежи и диаграммы, электрические схемы и их описание должны быть на русском языке.

3.5. С начала выполнения монтажных работ до передачи оборудования Заказчику ответственность за сохранность оборудования несет Подрядчик .

3.6. Все монтажные и пуско-наладочные работы, проводимые в соответствии с настоящим Договором Подрядчиком , должны быть завершены, а смонтированное и работающее Оборудование передано Заказчику в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Оплата по настоящему Договору производится согласно следующему графику:

4.1.1. 50% _____________, в том числе НДС 18% оплачиваются Заказчиком в качестве предоплаты в течение 3-х банковских дней с момента подписания настоящего Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета.

4.1.2. 50% стоимости материалов, что составляет _______________, в том числе НДС 18% оплачиваются Заказчиком в качестве доплаты в течение 3-х банковских дней после получения письменного уведомления о готовности конструкций на производстве Подрядчика.

4.1.3. 100% стоимости доставки, монтажных и пуско-наладочных работ, что составляет ___________ рублей, в том числе НДС 18% оплачивается Заказчиком после завершения монтажа и подписания сторонами Акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

4.2. Приемка выполненных работ производится в следующем порядке:

4.2.1.После осуществления испытаний и при положительном результате испытаний Подрядчик передает Заказчику оформленные со своей стороны Акты выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

4.2.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней проверить предоставленные Подрядчиком документы, указанные в п.4.3.1.и подписать направленные Подрядчиком Акты выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или представить мотивированный отказ.

4.2.3. При наличии у Заказчика претензий к выполненной Подрядчиком работе Сторонами оформляется протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Поставить в соответствии с Графиком производства и оплаты работ, прилагаемыми техническими заданиями все необходимое оборудование.

5.1.2. Доставить Оборудование в место поставки и передать его Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.3. Произвести монтаж Оборудования.

5.1.4. Произвести в соответствии с условиями настоящего Договора пуско-наладочные работы Оборудования.

5.1.5. Обеспечить в ходе монтажных и пуско-наладочных работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Производить в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре, оплату счетов, выставляемых Подрядчиком .

5.2.2. Предоставить Подрядчику место для складирования оборудования.

5.2.3. Подключить к постоянной сети Оборудование

5.2.4. Выполнить общестроительные работы после установки Оборудования

5.2.5. Обеспечить свободный доступ персонала Подрядчика на рабочий объект на весь период проведения монтажных и наладочных работ.

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик гарантирует, что:

6.1.1. Поставляемое Оборудование соответствует стандартам, нормам и правилам РФ.

6.1.2. Характеристики поставляемого Оборудования и качество его работы будут полностью соответствовать условиям настоящего Договора.

6.2. Подрядчик гарантирует отсутствие дефектов на Оборудовании, которое он передаёт и монтирует, а также эффективное и правильное функционирование этого Оборудования в течение 24 месяцев после подписания Акта выполненных работ, при соблюдении Заказчиком условий эксплуатации смонтированного Оборудования и заключением договора на сервисное обслуживание.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Оборудования, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Оборудования по вине Заказчика или третьих лиц.

6.4. Срок гарантии увеличивается на время простоя оборудования по причине гарантийного случая.

6.5. Если в Оборудовании, которое поставил и смонтировал Подрядчик , ответственным представителем Заказчика обнаружены какие-либо недостатки, препятствующие его нормальной эксплуатации, Стороны применяют следующую процедуру:

6.5.1. Заказчик извещает Подрядчика о недостатках в течение 2 рабочих дней со дня обнаружения, а в течение следующих двух дней дает подробное сообщение с описанием недостатков.

6.5.2. В течение двух дней с момента получения подобного сообщения Подрядчик направляет за свой счёт своего ответственного представителя, который совместно с ответственными представителями Заказчика характеризуют недостаток и степень ответственности за него с составлением совместного двухстороннего Акта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.В случае если будут иметь место нарушения сроков поставки и передачи Оборудования Заказчику , а также завершение монтажных и наладочных работ, указанных в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости не поставленного оборудования и не выполненных в срок работ, но не более 5% от общей цены настоящего Договора.

7.1.1. За просрочку платежа Заказчик уплачивает Подрядчику пеню из расчета 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей цены настоящего Договора.

7.2.В случае нарушения одной из сторон какого-либо обязательства по настоящему Договору, в том числе в случае расторжения Договора по этой причине, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки , причиненные таким нарушением, а если Договором в таком случае предусмотрена уплата штрафа или пени, то и убытки в части, не покрываемой неустойкой .

7.3.Уплата пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть своими силами.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участники данного Договора не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения, несчастные случаи, забастовки или другие подобные действия рабочих, локауты, саботаж, социальные потрясения, нарушения общественного порядка, а также длящиеся более одного месяца военные действия любого характера, если они препятствуют выполнению предмета настоящего Договора.

9.3. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме о начале и ожидаемых сроках действия и прекращения указанных обстоятельств. Надлежащим подтверждением наступления и прекращения указанных выше обстоятельств будут служить свидетельства, выданные Полномочными органами стороны Подрядчика или Заказчика соответственно.

9.4. Если данные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору частично или полностью, причём ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ (АРБИТРАЖ)

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с его исполнением, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае не достижения Сторонами согласия о порядке и условиях выполнения настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика , с обязательным соблюдением претензионного досудебного порядка урегулирования споров.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.

11.2. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и остаётся в силе до полного выполнения Сторонами своих обязательств. После заключения настоящего Договора предыдущая переписка и документация Сторон, касающаяся предмета настоящего Договора, утрачивает юридическую силу.

11.3. Дополнения, дополнительные соглашения, приложения, протоколы, акты, накладные и иные формы документов , составленные после заключения настоящего Договора и касающиеся его предмета, в зависимости от содержания могут дополнять или изменять отдельные его положения при условии, что они оформлены надлежащим образом и подписаны от каждой Стороны уполномоченными на то лицами.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Приложения:

Приложение №1 – Техническое задание и расчет стоимости изделий на 1 листе.
Приложение №2 – График производства и оплаты работ на 1 листе.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик	Подрядчик

ЗАКАЗЧИК:

_________________

____________

ПОДРЯДЧИК:

Договор на поставку и монтаж оборудования широко распространен на практике. Объясняется это тем, что стороны в одном документе могут сразу согласовать и условия (место, срок, способ) поставки оборудования, и порядок его монтажа. Актуальность и важность таких действий повышается, когда оборудование является сложным и требует профессиональной сборки и установки.

Виктор Анохин

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, председатель Арбитражного суда Воронежской области в отставке

Сергей Аристов

выпускающий редактор ЮСС« Система Юрист»

Александр Бычков

начальник юридического отдела ЗАО« ТГК Салют»

Договор на поставку и монтаж оборудования широко распространен на практике. Объясняется это тем, что стороны в одном документе могут сразу согласовать и условия(место, срок, способ) поставки оборудования, и порядок его монтажа. Актуальность и важность таких действий повышается, когда оборудование является сложным и требует профессиональной сборки и установки.

В таком случае договор между сторонами будет носить смешанный характер и содержать в себе элементы поставки и подряда (о разнице между этими договорами подробнее см. Как заказчику выбрать между договором подряда и другими договорами). То есть к отношениям сторон в соответствующих частях будут применяться правила глав и Гражданского кодекса РФ, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора(согласно п. 3 ст. 421 ГК РФ). При этом не имеет значения, какое из обязательств в договоре более значимо для покупателя.

Однако покупателю нужно иметь в виду, что суды часто сводят смешанный договор на поставку и монтаж оборудования к одному из предусмотренных Гражданским кодексом РФ типов договора. Подробнее о причинах этого и возникающих при этом рисках см. ниже .

Существенные условия договора

Договор на поставку и монтаж оборудования в первую очередь должен содержать условия, которые являются существенными для его элементов():

1) для договора поставки:

о товаре (наименование и количество) - то есть предмет договора;

Последние три условия не всегда признаются существенными. Однако, чтобы избежать возможных неблагоприятных последствий , их лучше согласовать.

2) для договора подряда:

о конкретных видах работ(с указанием их наименования, содержания и объема); об объекте, на который направлены работы; о результате, к которому должны привести подрядные работы, - то есть предмет договора ;
о цене работ (это условие не всегда признается существенным, но его тоже лучше согласовать).

Также нужно учитывать, что к существенным условиям относятся и условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение().

Внимание! Если в договоре на поставку и монтаж оборудования будет отсутствовать какое-либо существенное условие в части поставки или подряда, то суд признает договор незаключенным в соответствующей части.

Для покупателя это может стать причиной значительных потерь. См., например, Чем грозит покупателю признание договора незаключенным , Чем грозит заказчику признание договора незаключенным .

Пример из практики: суд уменьшил сумму неустойки с продавца на треть с лишним по сравнению с заявленной в иске, так как договор в части подрядных отношений был признан незаключенным

Между ЗАО« Э.»(генеральный подрядчик, покупатель) и ЗАО« У.»(субподрядчик, продавец) был подписан договор, по которому продавец обязался:

изготовить, выполнить антикоррозийную защиту;
упаковать, промаркировать и поставить несколькими партиями продукцию;
выполнить работы по монтажу оборудования и трубопроводов объекта.

Покупатель перечислил аванс, однако продавец нарушил сроки поставки и выполнения работ.

ЗАО« Э.» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки в сумме 21 053 254 руб. 89 коп.

Суд исходил из того, что заключенный между сторонами договор является смешанным(«содержащим элементы договора подряда и договора поставки»). При этом признал его незаключенным в части условий, регулирующих подрядные отношения, «поскольку сторонами не согласованы начальный и конечный сроки выполнения работ». Также суд отметил, что« отсутствие в договоре согласования этого условия не означает, что договор в части отношений по поставке не заключен».

В результате суд взыскал с поставщика лишь пени за нарушение сроков поставки товара в сумме 9 482 585 руб. 61 коп. и неустойку за неисполнение обязательств по поставке продукции в сумме 3 883 102 руб. 95 коп.(постановление ФАС Уральского округа от 21 сентября 2010 г. № Ф09−7657/10-С3 по делу № А76−43890/2009−25−713/131).

О том, как помешать продавцу признать договор в части поставки незаключенным, см. специальную рекомендацию . Например, если договор в части, заключенность которой контрагент ставит под сомнение, был фактически исполнен и при этом у сторон на стадии исполнения не возникло разногласий, то суд признает соответствующую часть договора заключенной. Это связано с тем, что в таких ситуациях возникшая правовая неопределенность устраняется фактическим исполнением(см., например, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19 января 2011 г. по делу № А82−5750/2009).

Если договор все же будет признан незаключенным в части поставки или подряда, то это не повлечет за собой признание незаключенным всего смешанного договора в целом. В той части, для которой все необходимые условия согласованы, смешанный договор может быть исполнен его сторонами.

Обоснование

Данный подход вытекает из необходимости обеспечения стабильности гражданского оборота, баланса интересов и защиты законных ожиданий его добросовестных участников.

Президиум ВАС РФ в постановлении от 8 февраля 2011 г. № 13970/10 указал: «В случае наличия спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства и доказательства в их совокупности и взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательства, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной Гражданского кодекса Российской Федерации». Этот вывод применим и для случаев, когда есть спор о действительности части смешанного договора, которая не соответствует требованиям законодательства РФ.

На практике такая ситуация встречается довольно часто. Так, если стороны не согласовали условие о товаре, который поставляется , то монтаж осуществить невозможно.

Однако сам смешанный договор в части монтажа все равно будет считаться заключенным. Он просто будет неисполнимым, поскольку неясно, в отношении какого изделия производить работы.

См. по аналогии постановление ФАС Уральского округа от 3 февраля 2010 г. № Ф09−101/10-С3 по делу № А07−9384/2009 .

Внимание! Сроки поставки и окончания выполнения работ должны быть четко разделены.

Это связано со следующим.

1. Суд может прийти к выводу об отсутствии какого-либо из этих сроков(или их обоих) и признать договор на поставку и монтаж оборудования незаключенным в части или полностью. Так, ФАС Московского округа указал: «…вопреки доводам ответчика о том, что исполнение положений о поставке и подряде является неразрывным, заключение договора подряда подразумевает определение начальных и конечных сроков выполнения работ(), чего стороны в договоре… не сделали. Данное обстоятельство… положено судами… в основу вывода о незаключенности договора… в части условий о подряде(постановление ФАС Московского округа от 21 апреля 2008 г. № КГ-А40/3118−08 по делу № А40−36959/07−63−325).

2. Даже если договор будет признан заключенным, могут возникнуть трудности с привлечением недобросовестного контрагента к ответственности. Так, по одному из дел« суд… пришел к выводу об отсутствии в договоре согласованного срока исполнения обязательства по поставке, что исключает применение ответственности за его просрочку»(постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 июня 2009 г. по делу № А56−57215/2008).

Иные условия, на которые необходимо обратить внимание

Иных условий, на которые стоит обратить внимание при заключении договора на поставку и монтаж оборудования, довольно много. Подробнее о них рассказано в рекомендациях о договорах поставки и подряда: Что необходимо проверить покупателю при заключении договора поставки и Что необходимо проверить заказчику при составлении и заключении договора подряда: существенные условия и риски . Однако в дополнение к этому важно учитывать следующие особенности смешанных договоров.

1. Фраза« если иное не вытекает из соглашения сторон» в пункте 3 статьи 421 Гражданского кодекса РФ(о правовом регулировании смешанных договоров) не относится к императивным нормам, установленным для поставки и подряда. Эти нормы нельзя изменить или отменить таким соглашением().

Внимание! Чтобы определить нормы, которые применяются к отношениям сторон из смешанного договора, необходимо учитывать его общую цель. Если конкретная норма о договоре поставки или подряда противоречит ей, суд может отказать в применении этой нормы, даже если она императивная.

Это обусловлено« существом смешанного договора»(п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Наиболее типичный(и часто встречающийся на практике) пример в этом отношении связан с применением норм об одностороннем отказе от исполнения договора. Так, Гражданского кодекса РФ предоставляет заказчику право при соблюдении определенных условий в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора. Однако эта норма подлежит применению, только когда это не противоречит существу договора.

Так, ФАС Уральского округа при рассмотрении спора из смешанного договора с элементами подряда, возмездного оказания услуг и агентирования указал: «…при рассмотрении данного дела суду следует руководствоваться не только нормами права о возмездном оказании услуг, но и положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, касающимися агентского договора, договора подряда… В п. 7.1 названного договора стороны предусмотрели возможность его расторжения до полного исполнения сторонами своих обязательств исключительно по решению суда… или по письменному соглашению сторон. Поскольку возможность отказа истца от исполнения договора в одностороннем порядке договором… не предусмотрена, при этом доказательства наличия соглашения, предусмотренного п. 7.1 договора, в материалах дела отсутствуют, суд апелляционной инстанции, обоснованно, руководствуясь положениями ст. , Гражданского кодекса Российской Федерации в совокупности и с учетом условий заключенной между сторонами сделки, пришел к выводу о том, что одностороннее расторжение названного договора в данном случае не допускается»(постановление ФАС Уральского округа от 31 августа 2010 г. № Ф09−6791/10-С5 по делу № А60−62895/2009-С1). В результате суд отказал в применении пункта 1 статьи 782 Гражданского кодекса РФ, который содержит императивное правило для договора возмездного оказания услуг. Указанный пример можно по аналогии применять и к отношениям из договора на изготовление и поставку товара.

2. Должны быть четко разграничены условия договора. То есть необходимо разделить положения, которые относятся к выполнению работ, и положения, касающиеся передачи оборудования. Это поможет избежать споров с продавцом и невыгодной трактовки условий договора судом.

Внимание! Если при рассмотрении спора у суда возникнут сомнения по поводу того, к какому элементу смешанного договора относятся меры обеспечения и ответственности за неисполнение обязательств, то покупатель лишится возможности их применять.

«В ситуации, когда… невозможно бесспорно установить, за какое нарушение стороны договорились… применять [неустойку], удовлетворение требования о [ее] взыскании… не будет соответствовать критериям добросовестности и разумности действий участников гражданских правоотношений». На это указал Тринадцатый арбитражный апелляционный суд при рассмотрении спора из смешанного договора на изготовление и поставку товара(постановление от 11 июня 2009 г. по делу № А56−57215/2008). Однако этот вывод в равной степени относится и к договору на поставку и монтаж оборудования.

На что обратить внимание, чтобы суд признал договор смешанным

Если суд не применит к отношениям сторон норму о смешанных договорах(п. 3 ст. 421 ГК РФ), то покупатель может понести значительные потери. Это связано с тем, что суд в таких случаях будет рассматривать договор либо как поставку(и применять гл. 30 ГК РФ), либо как подряд(и применять гл. 37 ГК РФ). В итоге к правоотношениям будут применяться не те нормы, на которые ориентировался покупатель.

Какие неблагоприятные последствия могут возникнуть для покупателя, если суд квалифицирует заключенный договор на поставку и монтаж оборудования как договор поставки

Покупатель не сможет воспользоваться теми правами, которые предоставлены заказчику по договору подряда, то есть не сможет отказаться от договора на поставку и монтаж оборудования:

в порядке немотивированного одностороннего отказа (), если такое право не установлено договором;
в порядке мотивированного одностороннего отказа , например по причине медленного или несвоевременного исполнения договора (п. 2 ст. 715 ГК РФ).

Если покупатель откажется от договора по какому-либо из указанных оснований, а суд придет к выводу, что между сторонами заключен простой договор поставки, то такой отказ будет являться неправомерным.

Подробнее об основаниях для одностороннего отказа от договора см. Как заказчику отказаться от исполнения договора подряда в одностороннем порядке и Как досрочно расторгнуть договор поставки по инициативе покупателя(отказаться от исполнения договора поставки) .

Однако если стороны включат в договор условие о возможности одностороннего немотивированного отказа от договора(в порядке п. 3 ст. 450 ГК РФ), то суд не признает такой отказ неправомерным.

Кроме того, будут иметь место те же .

Какие неблагоприятные последствия могут возникнуть для покупателя, если суд квалифицирует заключенный договор на поставку и монтаж оборудования как договор подряда

В первую очередь это касается требований, которые можно предъявить поставщику за ненадлежащее качество товара или работы. Если суд квалифицирует заключенный договор как подрядный, то покупатель уже не сможет:

потребовать от продавца замены некачественного товара по пункту 2 статьи 475 Гражданского кодекса РФ;
потребовать возмещения расходов на устранение дефектов, если такое право прямо не указано в договоре(п. 1 ст. 723 ГК РФ , п. 16 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51). Однако есть определенные исключения .

Кроме того, будут иметь место те же последствия, которые наступили бы, если бы суд признал соответствующую часть договора незаключенной .

Почему суды могут отказаться применить норму о смешанных договорах?

Главная причина - договор является смешанным только по названию, а по сути целиком укладывается в модель договора поставки и договора подряда. Иными словами, предмет основного обязательства(поставки или подряда) полностью регулирует возникшие между сторонами отношения. При этом основным обязательством считается то, которое является доминирующим(и по значению в отношениях сторон и по урегулированности в договоре). Часто на практике именно его нормами и руководствуется суд.

Например, нет оснований считать договор смешанным, если контрагент обязался поставить материал для работы и использовать его при исполнении договора. Такая ситуация(«выполнение работы иждивением подрядчика») полностью охватывается положениями Гражданского кодекса РФ и «не требует квалификации соответствующего договорного условия в качестве элемента договора поставки»(постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 2 марта 2010 г. по делу № А45−7361/2009).

Внимание! Если без осуществления монтажа эксплуатация оборудования невозможна, то суд может не признать договор смешанным и будет руководствоваться лишь нормами о договоре поставки.

Такая позиция судов представляется довольно спорной, однако она все же встречается на практике.

Пример из практики: суд отклонил довод о смешанном характере договора, так как без выполнения работ эксплуатация оборудования невозможна

Между индивидуальным предпринимателем А.(заказчик) и ООО« М.»(поставщик) заключен договор на изготовление, поставку и пусконаладку оборудования(автоматическая линия для выпечки печенья в формах).

Заказчик произвел оплату по договору, однако поставщик ненадлежащим образом выполнил свои обязательства.

А. обратился в арбитражный суд с иском о расторжении договора, взыскании денежных средств, перечисленных по договору.

Суд отверг доводы поставщика о смешанном характере договора и руководствовался лишь нормами о поставке.

«Согласно пункту 1.1 предметом договора наряду с изготовлением и поставкой оборудования определены пусконаладочные работы.

Как установлено судом… без осуществления этапа пусконаладочных работ эксплуатация оборудования невозможна.

При данных обстоятельствах вывод… о том, что монтаж и пусконаладочные работы являются этапом, необходимым для передачи результата поставки, является правомерным».

Суд сослался на заключение экспертизы, которая подтвердила непригодность оборудования для работы, и удовлетворил иск в полном объеме(постановление ФАС Поволжского округа от 15 марта 2010 г. по делу № А49−3887/2009).

Как видно из приведенного примера, суд признал монтаж« этапом, необходимым для передачи оборудования». То есть работы признаны своеобразным условием для этого.

Что может стать причиной того, что суд признает работы этапом поставки? Специфика поставляемого оборудования, а именно, если:

данный вид оборудования изготавливает только продавец;
оно нуждается в монтаже;
проведение монтажа собственными силами или силами третьих лиц с большой долей вероятности приведет к повреждению или утрате оборудования.

Однако монтаж и поставка - это все же два разных обязательства. Поэтому более правильной представляется правовая позиция тех судов, которые руководствуются правилом« включение в договор элементов другого договора свидетельствует о его смешанном характере» и признают договор смешанным.

Есть риск того, что суд признает недействительным один из элементов смешанного договора на поставку и монтаж оборудования(поставку или подряд). Есть ли риск для покупателя, что весь смешанный договор будет считаться недействительным

Недействительность части сделки не влечет автоматической недействительности прочих ее частей(). См., например, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 1 марта 2006 г. № Ф04−666/2006(20047-А46−39) , в котором суд, рассматривая вопрос из смешанного договора аренды и купли-продажи(недействительный элемент), указал: «…вывод суда о ничтожности в целом договора аренды является ошибочным, противоречащим фактическим обстоятельствам дела, Гражданского кодекса Российской Федерации и нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующим арендные отношения». По аналогии указанный вывод суда можно использовать и к договору на поставку и монтаж оборудования.

Однако указанное правило действует только для тех случаев, когда можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. То есть нужно учитывать правовую связь элементов смешанного договора - они не должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены настолько, чтобы образовывать неразрывное целое, при котором часть сделки не может быть выделена отдельно.

Если элементы договора взаимообусловлены и один из них будет признан недействительным, то смешанный договор является недействительным в целом.

Так, если для одного из договоров в составе смешанного договора была предусмотрена особая форма , то ее несоблюдение может привести к признанию недействительным всего договора. Это связано с тем, что требование об особой форме договора будет распространяться на весь смешанный договор в целом, даже если для других его элементов оно не предусмотрено. Однако если элементы договора(подряд и поставка) не были взаимосвязаны, то несоблюдение особой формы не влечет недействительности всего смешанного договора в целом.

См. также Риски смешанных договоров. Как разграничить поставку и подряд , Работа с контрагентом по смешанному договору. Риски, которые возникают у сторон, и как их можно предупредить .